洋洋怕狗子
案例题 （一）背景资料 某工程钢筋混疑土基础底板,长度120m,宽度10m,厚度。混凝土设计强度等级P6C35,设计无后浇带。施工单位选用商品混疑土浇筑,P6C35混凝土设计配合比为1:(水泥:中砂:碎石:水),水泥用量400kg/m3。粉煤灰渗量20%(等量替换水泥),实测中砂含水率4%、碎石含水率。釆用跳仓法施工方案,分别按1/3长度与1/3宽度分成9个浇筑区(见图1-1),毎区混凝土浇筑时间3d,各区依次连续浇筑,同时按照规范要求设置测温点(见图1-2)。(资料中未说明条件及因素均视为符合要求)问题： 1.计算每立方米P6C35混凝土设计配合比的水泥、中砂、碎石、水的用量？计算每立方P6C35混凝土施工配合比的水泥，中砂、碎石、水、粉煤灰的用量是多少?(单位：kg,小数点后保留2位) 1.(1)设计配合比中,水泥、中砂、碎石、水的用量分别为： 水泥质量为:400kg 中砂质量为:400× 碎石质量为:400× 水的质量为:400× (2)砂的含水率为4%,碎石含水率为。 施工配合比为 1:×（）：×（）:×4%×（） 【答案】(2)施工配合比中水泥、中砂、碎石、水、粉煤灰的用量分别为： 水泥质用量为:400×(1-20%)=320kg 砂质用量为:400× 碎石质用量为:400×(kg) 水的质用量为:400×(kg) 粉煤灰的用量为:400×20%=80(kg)2.写出正确的填充浇筑区A、B、C、D的先后浇筑顺序(如表示为A-B-C-D)。3.在答题卡上画出A-A剖面示意图（可手绘），并补齐应布置的竖向测量点位置。 【答案】3.布置五层测温点。 根据GB50496-2018《大体积混凝土施工标准》（DB11/T1200-2015《超大体积混凝土结构跳仓法技术规程》） 大体积混凝土浇筑体 里表温差 、 降温速率 及 环境温度的测试 ，在混凝土浇筑后， 每昼夜不应少于 4 次 ；入模温度测量， 每台班不应少于 2 次 。 大体积混凝土浇筑体内监测点布置，应反映混凝土浇筑体内 最高温升、里表温差、降温速率及环境温度 ，可采用下列布置方式： 1 测试区可选混凝土浇筑体平面对称轴线的半条轴线，测试区内监测点应按平面分层布置； 2 测试区内，监测点的位置与数量可根据混凝土浇筑体内温度场的分布情况及温控的规定确定； 3 在每条测试轴线上， 监测点位不宜少于4处 ，应根据结构的平面尺寸布置； 4 沿混凝土浇筑体厚度方向，应至少布置表层、底层和中心温度测点， 测点间距不宜大于500（600）mm; 5 保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要确定； 6.混凝土浇筑体表层温度，宜为混凝土浇筑体表面以内50mm 处的温度； 7.混凝土浇筑体底层温度，宜为混凝土浇筑体底面以上50mm 处的温度。4.写出施工现场混凝土浇筑常用的机械设备名称。 【答案】4.常用的机械设备包括:混凝土水平运输设备主要有手推车、机动翻斗车、混凝土搅拌输送车等，垂直运输设备主要有井架等，泵送设备主要有汽车泵（移动泵）、固定泵，为了提高生产效率，混凝土输送泵管道终端通常同混凝土布料机（布料杆）连接，共同完成混凝土浇筑时的布料工作，以及插入式振捣器。P100（二）背景资料 某新建办公楼工程,地下二层,地上二十层,框架剪力墙结构,建筑高度87m。 建设单位通过公开招标选定了施工总承包单位并签订了工程施工合同,基坑深,基础底板施工计划网络图(见图2)： 基坑施工前,基坑支护专业施工单位编制了基坑支护专项方案,屦行相关审批签字手续后,组织包括总承包单位技术负责人在内的5名专家对该专项方案进行专家论证,总监理工程师提出专家论证组织不妥,要求整改。 项目部在施工至第33天时,对施工进度进行了检查,实际施工进度如网络图中实际进度前锋线所示,对进度有延误的工作采取了改进措施。 项目部对装饰装修工程门窗子分部进行过程验收中,检查了塑料门窗安装等各分项工程并验收合格;检查了外窗气密性能等有关安全和功能检测项目合格报告,观感质量符合要求。 问题： 1.指出基坑支护专项方案论证的不妥之处,应参加专家论证会的单位还有哪些? 【答案】 1.（1）不妥之处:组织包括总承包单位技术负责人在内的5名专家对该专项方案进行论证。 正确做法:专家组成员人数应当为5人以上,且本项目的参建各方的人员不得以专家的身份参加专家论证。 （2）还应当参加论证的单位有: 1）建设单位项目负责人或技术负责人； 2）监理单位项目总监理工程师及相关人员; 3）施工单位分管安全的负责、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员; 4）勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。2.指出网络图中各施工工作的流水节拍,如采用成倍节拍流水施工,计算各施工工作专业队数量。 【答案】 2.(1)工序包含垫层、防水、钢筋、模板和混凝土,流水节拍分别为3天、3天、9天、6天、6天。 (2)如果组织成本流水节拍,上述五个工序各组织工作队数量为1、1、3、2、2,合计9工作队进行施工。3.进度计划监测检查方法还有哪些?写出第33天的实际进度检查结果。 3.(1)横道计划比较法,网络计划法,实际进度前锋线法,S形曲线法,香蕉型曲线比较等。 (2)钢筋-3进度正常。模板-2进度提前3天。 混凝土-1进度延误3天。4.门窗子分部工程中还包括哪些分项工程?门窗工程有关安全和功能检测的项目还有哪些? 4.（1）子分部工程包括木门窗安装,金属门窗安装,塑料门窗安装,特种门安装,门窗玻璃安装分项工程。 （2）门窗工程的安全和功能检测项目有建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。（三）背景资料 某新建住宅工程,建筑面积22000㎡,地下一层,地上十六层,框架-剪力墙结构,抗震设防烈度7度。 施工单位项目部在施工前,由项目技术负责人组织编写了项目质量计划书,报请施工单位质量管理部门审批后实施。质量计划要求项目部施工过程中建立包括使用机具和设备管理记录，图纸、设计变更收发记录,检查和整改复查记录,质量管理文件及其他记录等质量管理记录制度。 240mm厚灰砂砖填充墙与主体结构连接施工的要求有:填充墙与柱连接钢筋为2φ6@600),伸入墙内500mm;填充墙与结构梁下最后三皮砖空隙部位,在墙体砌筑7d后,采取两边对称斜砌填实;化学植筋连接筋φ6做拉拔试验时,将轴向受拉非破坏承载力检验值设为，层面持荷时间2min,期间各检测结果符合相关要求,即判定该试样合格。 层面防水层选用2mm厚的改性沥青防水卷材,铺贴顺序和方向按照平行于屋脊、上下层不得相互垂直等要求,采用热粘法施工。 项目部在对卫生间装修工程电气分部工程进行专项检查时发现,施工人员将卫生间内安装的金属管道、浴缸、沐浴器、暖气片等导体与等电位端子进行了连接,局部等电位联接排与各连接点使用截面积黄色标单根铜芯导线进行串联连接。对此,监理工程师提岀了整改要求。 问题： 1.指出项目质量计划书编、审、批和确认手续的不妥之处。质量计划应用中,施工单位应建立的质量管理记录还有哪些? 【答案】 1.(1)不妥之处一:由项目技术负责人组织编写项目质量计划书。 正确做法:应由项目经理组织编写; 不妥之处二:报请施工单位质量管理部门审批后实施。 正确做法:应报企业相关管理部门批准并得到发包方和监理方认可后实施。 (2)质量管理记录还应有:施工日记和专项施工记录;交底记录;上岗培训记录和岗位资格证明。2指出填充墙与主体结构连接施工要求中的不妥之处。并写出正确做法。 2.不妥之处一:填充墙与柱连接钢筋为2φ6@600,伸入墙内500mm。 正确做法:柱边应设置间距不大于500m的2φ6钢筋,且应在砌体内锚固长度不小于1000mm。P242 不妥之处二:填充墙与结构梁下最后三皮砖空隙部位,在墙体砌筑7后,釆取两边对称斜砌填实。 正确做法:填充墙梁下口最后3皮砖应在下部墙砌完14d后砌筑,并由中间开始向两边斜砌。 不妥之处三:化学植筋连接筋φ6做拉拔试验时,将轴向受拉非破坏承载力检验值设为，层面持荷时间2min,期间各检测结果符合相关要求,即判定该试样合格。 正确做法:根据GB50203-2011 《砌体结构工程施工质量验收规范》规定：填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当釆用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢舫无滑移宏观裂损现象;持荷2min期间荷载值降低不大于5%。3.屋面防水卷材铺贴方法还有哪些?屋面卷材防水铺贴顺序和方向要求还有哪些?P412 3.(1)铺贴方法还有:冷粘法、热熔法、自粘法、焊接法、机械固定法等。 (2)铺贴顺序和方向要求还有:①卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高问上铺贴;②檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向4.改正卫生间等电位连接中的错误做法。 4.(1)截面积㎡错误,截面积不应小于4mm2； (2)黄色标错误,应采用黄绿色标； (3)单根铜芯导线错误,应采用多股铜芯导线; (4)进行串联连接错误，不得进行串联。（四）背景资料 某施工单位通过竞标承建一工程项目,甲乙双方通过协商对工程合同协议书(编号HT-XY-201909001),以及专用合同条款(编号HT-ZY-201909001)和通用合同条款(编号HT-TY-201909001)修改意见达成一致签订了施工合同。确认包括投标函、中标通知书等合同文件按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)规定的优先顺序进行解释。 施工合同中包含以下工程价款主要内容： (1)工程中标价为5800万元，暂列金额为580万元，主要材料所占比重为60%； (2)工程预付款为工程造价的20%; (3)工程进度款逐月计算； (4)工程质量保修金3%在毎月工程进度款中扣除质保期满后返还。 工程1-5月份完成产值如表4项目部材料管理制度要求对物资采购合同的标的、价格、结算`特殊要求等条款加强重点管理。其中对合同标的的管理要包括物资的名称、花色、技术标准、质量要求等内容。 项目部按照劳动力均衡实用、分析劳动需用总工日、确定人员数量和比例等劳动力计划编制要求，编制了劳动力需求计划。重点解决了因劳动力使用不均衡给劳动力调配带来的困难,和避免出现过多、过大的需求高峰等诸多问题。 建设单位对一关键线路上的工序内容提出修改，由设计单位发出设计变更通知，为此造成工程停工10天。施工单位对此提出索赔事项如下: (1)按当地造价部门发布的工资标准计算停窝工人工费85万元； (2)塔吊等机械停窝工台班费万元； (3)索赔工期10天。 问题 1.指出合同签订中的不妥之处,写出背景资料中5个合同文件解释的优先顺序。 【答案】 1.(1)不妥之处：甲乙双方通过协商修改了合同协议书、专用条款、通用条款签订了施工合同 正确做法（可不写）:保持待签合同与招标文件、投标文件的—致性。相关法规规定了合同、招标文件、投标文件的一致性符合法律法规的相关规定否则合同无效且将被责令改正。这种一致性要求包含了合同内容、承包范围、工期、造价、计价方式、质量要求等实质性内容。 1.(2)五个文件的解释顺序为(递减):合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款。2.计算工程的预付款、起扣点是多少?分别计算3、4、5月份应付进度款、累计支付进度款是多少?(计算到小点后两位，单位：万元) 2.(1)预付款为(5800-580)×20%=元。 起扣点为:5800-1044/60%=(万元) (2)3月份支付的工程款750×(万元)。 4月份应当支付的工程款1000×万元。 5月份累计完成工程的工程款为:180+500+750+1000+1400=3830万元未超过起扣点 5月份应当支付的工程款1400×万元 3、4、5三个月累计支付工程款为:万元3.物资采购合同重点管理的条款还有哪些?物资采购合同标的包括的主要内容还有哪些? 【答案】 3.(1)物资釆购合同管理重点有:标的、数量、包装、运输方式、价格、结算、违约责任、特殊条款。P299 (2)标的是供应合同的主要条款。供应合同的标的主要包括,购销物资的名称(注明牌号商标)、品种、型号、规格、等级、花色、技术标准或质量要求等。4.施工劳动力计划编制要求还有哪些?劳动力使用不均衡时,还会出现哪些方面的问题? 4.（1）劳动力计划的编制要求有:P344 ①要保持芳动力均衡使用。 ②要根据工程的实物量和定额标准分析劳动需用总工日,确定生产工人、工程技术人员的数量和比例,以便对现有人员进行调整、组织，以保证现场施工的劳动力到位。 ③要准确计算工程量和施工期限。 （2）劳动力使用不均衡，不仅会给劳动力调配带来困难，还会出现过多、过大的需求高峰期，同时也增加了劳动力的管理成本,还会带来住宿、交通、饮食、工具等方面的问题。5.办理设计变更的步骤有哪些?施工单位的索赔事项是否成立?并说明理由。 5.(1)提出设计变更,由建设单位、设计单位、施工单位协商,经由设计部门确认,发出相应图纸或说明,并力理签发手续后实放。P319 （2）(1)按当地造价部门发布的工资标准计算停窝工人工费85万元；索赔成立，属于建设单位责任。 (2)塔吊等机械停窝工台班费万元；索赔不成立，机械窝工，自有按折旧费算，租赁按租赁费算。 (3)索赔工期10天。索赔成立，属于建设单位，且为关键工作。（五）背景资料 某高级住宅工程,建筑面积8000m,由3栋塔楼构成,地下2层(含车库),地上28层,底板厚度800mm,由A施工总承包单位承建。合同约定工程最终达到绿色建筑评价二星级。 工程开始施工正值冬季,A施工单位项目部编制了冬期施工专项方案,根据当地资源和气候情况对底板混凝土的养护釆用综合蓄热法,对底板混凝土的测温方案和温差控制,温降梯度，及混凝土养护时间提出了控制指标要求。 项目部置顶了项目风险管理制度和应对负面风险的措施。规范了包括风险识别、风险应对等风险管理程序的管理流桯;制定了向保险公司投保的风险转移等措施,达到了应对负面风险管理的目的。 施工中,施工员对气割作业人员进行安全作业交底,主要内容有:气瓶要防止暴晒;气瓶在楼层内滚动时应设置距离不得小于5m,气瓶离明火的距离不得小于8m;作业点离易燃物的距离不小于20m；气瓶内的气体要尽量用完,减少浪费。 外墙挤塑板保温层施工中,项目部对保温板的固定、构造节点的处理等内容进行了隐蔽工程验收,保留了相关的记录和图像资料。 工程竣工投入使用一年后，相关部门对该工程进行绿色建筑评价,按照评价体系各类指标评价结果为:各类指标的控制项均满足要求，评分项得分均在42分以上,工程绿建筑评价总得分65分，评定为二星级。 问题： 1.冬期施工混凝土养护方法还有哪些?对底板混凝土养护中温差控制、温降梯度、养护时间应提出的控制指标是什么? 【答案】 1.(1)混凝土养护还有蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂、加热、负温养护等方法。P199-200 混疑土的中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于20℃,温降梯度不得大于3℃/d,养护时间不应少于14d。2.项目风险管理程序还有哪些?应对负面风险的措施还有哪些？P429 2.（1）项目风险管理程序还应包括:风险评估,风险监控。 项目管理机构应采取下列措施应对负面风险:风险规避；风险减轻,风险自留。3.指出施工员安全作业交底中的不妥之处,并写出正确做法。 3.不妥之处:(1)氧气瓶和乙炔瓶的放置距离不得小于5m （2）气瓶离明火的距离不得小于8m （3）作业点离易燃物的距离不小于20m （4）气瓶内的气体应尽量用完，减少浪费 正确做法:(1)乙炔瓶和氧气瓶的存放间距不得小于2m,使用吋距离不得小于5m； （2）气瓶离明火的距离至少10m （3）作业业点离易燃物的距离不小于30m （4）气瓶内的气体不能用尽，留有剩余压力或重量。4.墙体节能工程隐蔽工程验收的部位或内容还有哪些?P437 4.（1）保温层附着的基层及其表面处理； （2）锚固件； （3）增强网铺设； （4）墙体热桥部位处理； （5）预置保温板或预制保温墙板的板缝; （6）现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面; （7）被封闭的保温材料厚度; （8）保温隔热砌块填充墙。5.绿色建筑运行评价指标体系中的指标共有几类?不参与设计评价的指标有哪些?绿色建筑评价各等级的评价总得分标准是多少? 5.(1)绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运营管理7类指标组成 （2）设计评价时,不对施工管理和运营管理2类指标进行评价 （3）绿色建筑等级为一星级、二星级、三星级时,分别对应的总得分为50分、60分、80分。
零下十三月
工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是()A.刑事法律关系B.民事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系【答案】B2.不同行政法规对同一事项的新的一般与旧的特别规定不一致时由()裁决A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会【答案】A3.法人进行民事活动的物质基础是()A.有自己的名称B.有自己的组织机构C.有必要的财产或经费D.有自己的住所【答案】C4.关于表见代理的说法，正确的是()A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为，属于表见代理【答案】C5.关于建设工程中代理的说法，正确的是()A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应当由本人实施的民事法律行为不得代理D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以委托他人代理【答案】C6.建设用地使用权自()时设立A.土地交付B.支付出让金C.转让D.登记【答案】D7.关于不动产物权的说法，正确的是()A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效【答案】A8.当事人提出证据证明存在下列情形，人民法院应当准许重新鉴定的是()A.鉴定人员工作有瑕疵的B.鉴定程序违法的C.经质证认定不能作为证据使用的D.鉴定结论依据不足的【答案】C9.下列损失属于建设工程一切险保险范围的是()A.设计错误引起的损失B.工艺不善引起的保险财产本身的损失C.非外力引起的机械装置本身的损失D.地震引起的损失【答案】D16.关于行政机关实行行政强制行政的说法，正确的是()A.执行标的灭失的，中止执行B.执行可能造成难以弥补损失的，终结执行C.一律不得在夜间或法定节假日实行行政强制执行D.执行完毕后，据以执行的行政决定被撤销的，应当恢复原状或退还财物【答案】D23.下列人员中，可以委托为民事诉讼代理人的是()A.知名法学家B.基层法律服务工作者C.当事人的亲属D.建设行政主管部门推荐的公民【答案】AC暂不确定24.关于建设工程见证取样的说法，正确的是()A.见证人员应当在试样及其包装上作出标识、封志B.涉及结构安全的试块，试件和材料见证取样比例(不低于…)50%C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验的技术人员担任D.用于承重墙体的建筑承重试件必须实施见证取样【答案】D25.关于劳动者工资的说法，正确的是()A.企业基本工资制度分为等级工资和结构工资制B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准D.劳动者在婚假期间，用人单位照常支付工资【答案】D26.在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是()A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B.占用保护规划确定保留的园林绿地C.在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动D.修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库【答案】C27.安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是()A.撤销安全生产许可证B.责令停业C.暂扣安全生产许可证D.处以罚款【答案】C28.下列情形中，产生合同之债的是()A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书C.施工现场的砖块坠落砸伤场外的行人D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙【答案】B29.某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保，损失发生后，被保险人分别向不同的保险公司发出赔偿要求的依据是()A.投标时间先后B.投保金额大小C.协调结果D.约定比例【答案】D30.关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是()A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收C.招标人签收投标文件后，特殊情况下经批准可以在开标前开启投标文件D.招标文件可以在法定拒收情形外另行设定投标文件的拒收情形【答案】D31.某施工企业向某建筑材料供应商发出购买建筑材料的要约，该供应商的承诺有效期内对该要约做出了完全同意的答复，该该买卖合同成立的时间为()A.建筑材料供应商的答复文件到达施工企业时B.施工企业发出定购建筑材料的要约时C.建筑材料供应商发出答复文件时D.施工企业订购建筑材料的要约到达建筑材料供应商时【答案】A32.关于行政机关实施行政强制执行的说法，正确的是()。A.执行标的物灭失的，中止执行B.执行可能造成难以弥补损失的，终结执行C.一律不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行D.执行完毕后，据以执行的行政决定被撤销的，应当恢复原状或者退还财物33.关于承揽合同解除的说法，正确的是()A.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，定作人可以解除合同B.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同C.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当承揽赔偿责任D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当承担赔偿责任【答案】D34.关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是()A.企业可以不公开其执行的企业标准B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不必公开C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开【答案】C35.项目建设完工后，施工企业已提交竣工验收报告，但建设单位未按期组织竣工验收，当事人对实际竣工日期存在争议的，该项目的竣工日期()A.相应顺延B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准C.以合同约定的计划竣工日期为准D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】B36.关于建设工程刑事责任的说法，正确的是()A.刑事责任是法律责任中最严重的一种，不包括没收财产B.造成直接经济损失50万，应当追究刑事责任C.强令他人违章冒险作业，造成重大伤亡事故的，应当承担刑事责任D.投标人相互串通投标报价、损害投标人利益的【答案】C37.某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折，应当()承担侵权责任A.建设单位和施工企业B.建设单位和监理单位C.监理单位和施工企业D.道路管理部门和施工企业【答案】A38.根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证法定条件的是()A.项目复杂、施工难度大的，已经投保建筑工程一切险B.需要拆迁的，拆迁工作已完成C.按照规定应当委托监理的工程已委托监理D.已经确定建筑施工企业【答案】D39.使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由()共同进行验收A.建设单位、监理单位和施工企业B.监理单位、施工企业和安装单位C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门【答案】C40.关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是()A.应当由建设单位统一投保B.保险期限自开工之日起算C.费用由作业人员负担D.保险期限至缺陷责任期届满之日止【答案】B43.下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是()A.创造性B.新颖性C.实行性D.艺术性【答案】B46.关于开标的说法，正确的是()A.投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封B.开标时只能由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况C.开标过程应当及时向社会公布D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点【答案】D47.某施工企业技术员王某，2019年6月份的财产租赁所得为10000元，国债利息收入为3000元，股息所得为2000元，保险赔款为5000元，王某6月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为()元。.设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备应当()A.征求监理单位的意见B.注明生产厂供应商C.征求施工企业的意见D.注明规格型号性能等技术指标【答案】D49.关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是()A.承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地B.货物由于不可抗力灭失，但已收取运费的，托运可以要求承运人返还C.由于不可抗力造成货物毁损灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权【答案】B50.关于国家所有的文物的说法，正确的是()A.遗存于公海区域内的起源于中国的文物，属于国家所有B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管收藏单位的终止或者变更而改变【答案】C51.下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是()。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性37.根据担保法，可以质押的财产是()A.耕地使用权B.建筑物C.生产设备D.土地所有权【答案】C81.根据《企业所得税法》，属于企业所得税不征税收入的是()A.依法收取并纳入财政管理的政府性基金B.特许权使用费收入C.接受捐赠收入D.财政拨款E.股息、红利等权利性投资收益【答案】AD82.下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有()A.发包人欠付工程款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人的机械租赁费用E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】BCD88.民事诉讼的基本特征有()A.公权性B.自愿性C.程序性D.强制性E.保密性【答案】ACD89.建设工程施工合同中，违约责任的主要承担方式有()A.返还财产B.修理C.赔偿损失D.继续履行E.消除危险【答案】BCD(建议选CD)99.根据安全生产法，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的()A.危险因素B.事故隐患C.防范措施D.安全通病E.事故应急措施【答案】ACE地域管辖是以法院与()之间的隶属关系和关联关系来确定。A.当事人B.诉讼争议金额C.标的物D.法律事实E.案件影响力关于建筑企业资质证书的申请和延续的说法，正确的有()。A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关据申请人的承诺直接作出行政批准决定C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质D.建筑业企业资质证有效期届满前6个月，企业应当向原资质许可机关提出延续申请E.企业按规定提出延续申请后，资质许可机关未在资质证书有效期届满前作出是否准予延续决定的，视为准予延续在正常使用条件下，关于建设工程质量法定最低保修期限的说法，正确的有()。A.屋面防水工程为5年B.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期C.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.装修工程为5年E.给排水管道为2年根据《环境保护税法》，环境保护税的计税依据有()。A.排放量B.个数C.污染当量数D.超标分贝数E.立方米数根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纷案件适用法律问题的解释》，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的有()。A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑料不符合强制性标准C.同意总承包人选择分包人分包专业程D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准E.直接指定分包人分包专业工程甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商，关于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法，正确的有()。A.丙应当将货款返还给乙B.甲向乙支付货款属于合同之债C.丙获得货款后属于无因管理之债D.乙和丙之间没有债权和债务关系E.丙获得货款构成不当得利之债
yangwenmoney
文字版2019一级建造师《建筑工程》考试真题及参考答 案，希望对考生估分有所帮助。
1有效控制城市发展的重要手段是()。
A.建筑设计
B.结构设计
C.规划设计
D.功能设计
答案：C
2.影响钢筋与混凝土之间粘结强度的因素有()。
A.混凝土强度
B.钢筋抗拉强度
C.钢舫抗压强度
D.钢筋屈服强度
答案：A
3.水泥的初凝时间指()。
A.从水泥加水拌合起至水泥浆失去可塑性所需的时间
B.从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间
C.从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需的时间
D.从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间
答案：B
4.关于天然花岗石特性的说法,正确的是()。
A.碱性材料
B.酸性材料
C.耐火
D.吸水率高
答案：B
5.属于非膨型防火材料的是()
A.超薄型防火涂料
B.薄型防火涂料
C.厚型防火涂料
D.有机防火堵料
答案：C
6.关于工程测量仪器性能与应用的说法,正确的是()。
A.水准仪可直接测量待定点高程
型水准仪可用于国家三等水准测量
C.经纬仪不可以测量竖直角
D.激光经纬仪不能在夜间进行测量工作
答案：B
7.不宜用于填土土质的降水方法是()。
A.轻型井点
B.降水管井
C.喷射井点
D.电渗井点
答案：B
8.直接承受动力荷载的结构构件中,直径为20mm纵向受力钢筋的连接宜选用()。
A.绑扎连接
B.直螺纹套筒连接
C.帮条焊
D.搭接焊
答案：B
9.高强度螺栓广泛采用的连接形式是()。
A.平接连接
形连接
C.搭接连接
D.摩擦连接
答案：D
10.关于装配式混凝土结构工程施工的说法,正确的是()。
A.预制构件生产宜建立首件验收制度
B.外墙板宜采用立式运输,外饰面层应朝内
C.预制楼板、阳台板宜立放
D.吊索水平夹角不应小于30°
答案：A
11.关于型钢混凝土组合结构特点的说法,正确的是()
A.型钢混疑土梁和板是最基本的构件
B.型钢分为实腹式和空腹式两类
C.型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于C25
D.须等待混凝土达到一定强度才可继续卖上层施工
答案：B
12.地下工程防水等级分为()。
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
答案：C
13.抗震设防烈度7度地区,采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程高度不应大于()
答案：D
14.施工现场五芯电缆中用作N线的标识色是()。
A.绿色
B.红色
C.蓝色
D.黄绿色
答案：C
15.某临时用水支管耗水量A=,管网水流速度v=2m/s,则计算水管直径d为()。
答案：C
16.易造成回填土密实度达不到要求的原因是()
A.土的含水率过大或过小
B.虚铺厚度小
C.碾压机械功率过大
D.夯实遍数过多
答案：A
17.工程建设安全事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告()
A.应急管理部门
B.建设单位负责人
C.劳动保障部门
D.本单位负责人
答案：D
18.硫散楼梯前室顶棚的装修材料燃烧性能等级应是()。
级
级
级
级
答案：A
19.民用建筑工程室内用饰面人造木板必须测定()
A.苯的含量
B.挥发性有机化合物(WC)含量
C.游离甲醛含量或游离甲醛释放量
D.甲苯+二甲苯含量
答案：C
20.关于水泥土搅拌桩复合地基质量管理的说法,正确的是()。
A.施工前检查搅拌机机头提升速度
B.施工中应对各种计量设备进行检定、校准
C.施工中应检查水泥及外掺剂的质量
D.施工结束后应检查桩体直径
答案：D
21.属于一类高层民用建筑的有()
A.建筑高度40m的居住建筑
B.建筑高度60m的公共建筑
C.医疗建筑
D.省级电力调度建筑
E.藏书80万册的图书馆
答案：BCD
22.关于楼梯空间尺度要求的说法,正确的有()
A.应至少一侧设扶手
B.梯段净宽达三股人流时两侧设扶手
C.梯段净宽达四股人流时应加设中间扶手
D.梯段净高不小
E.踏步前缘部分宜有防滑措施
答案：ABCE
23.属于偶然作用(荷载)的有()。
A.雪荷载
B.风荷载
C.火灾
D.地震
E.吊车荷载
答案：CD
24.框架结构抗震构造措施涉及的原则有()。
A.强柱、强节点、强锚固
B.避免长柱、加强角柱
C.框架沿高度不宜突变
D.控制最小配筋率
E.限制配筋最大直径
答案：ACD
25.关于钢框架一支撑结构体系特点的说法,正确的有()
A.属于双重抗侧力结构体系
B.钢框架部分是剪切型结构
C.支撑部分是弯曲型结构
D.两者并联将增大结构底部层间位移
E.支撑斜杄破坏后,将危及建筑物基本安全
答案：ABC
参考资料：2019年一级建造师建筑工程考试真题及答案解析(网友版)
优质考试培训问答知识库
