• 回答数

    2

  • 浏览数

    334

小于吃饭了
首页 > 职业资格证 > 造价师知识点知识点

2个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

爱吃爱玩007

已采纳
造价管理教材知识点:工期延误   ①发包人的工期延误。在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润:   a.增加合同工作内容;b.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;c.发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;d.因发包人原因导致的暂停施工;e.提供图纸延误;f.未接合同约定及时支付预付款、进度款;g.发包人造成工期延误的其他原因。   ②承包人的工期延误由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。   造价管理教材知识点:暂停施工   ①承包人暂停施工的责任。增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。   ②发包人暂停施工的责任。支付合理利润。   ③暂停施工后的复工。   承包人无故拖延和拒绝复工的,由此增加的费用和工期延误由承包人承担;   因发包人原因无法按时复工的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。   造价管理教材知识点:争议的解决方式   可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。   可在专用合同条款中约定下列一种方式解决:   ①向约定的仲裁委员会申请仲裁;   ②向有管辖权的人民法院提起诉讼。   造价管理教材知识点:合同价格调整   在下述情况发生后30日内,合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额,以书面形式通知对方或监理人。一方收到另一方通知后15日内不予确认,也未能提出修改意见的,视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况:   1)法律、国家政策和行业规定发生变化;   2)工程造价管理部门公布的价格调整;   3)一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等,造成工程现场停工累计超过8小时的(承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算);   4)发包人根据变更程序中批准的变更估算的增减;   5)其他。   造价管理教材知识点:预付款抵扣   预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排,在专用条款中约定。   在发包人签发工程接收证书或合同解除时,预付款尚未抵扣完的,发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的,发包人有权按如下程序扣回预付款的余额:(P316下)   ①从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除;   ②应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时,发包人有权从预付款保函(如约定提交)中扣除尚未抵扣完的预付款;(P316下)   ③应付给承包人或属于承包人的款项不足抵扣且未约定承包人提交预付款保函时,承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书;   ④承包人未能按上述协议书执行,发包人有权从履约保函(如有)中抵扣尚未扣完的.预付款。   造价管理教材知识点:付款时间延误   发包人延误付款15日以上,承包人有权向发包人发出要求付款的通知,发包人收到通知后仍不能付款的,承包人可暂停部分工作,视为发包人导致的暂停。   发包人的延误付款达60日以上,并影响到整个工程实施的,承包人有权根据合同约定向发包人发出解除合同的通知,并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。   造价管理教材知识点:索赔款项的支付   当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时,承包人应当另行支付。承包人未能支付,可协商支付协议,仍未支付时,发包人可从履约保函(如有)中抵扣。   经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项,承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项,发包人应在当期付款中支付该索赔款项。   造价管理教材知识点:竣工结算   1)提交竣工结算资料。承包人应在根据的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确认后的30日内,向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。   2)最终竣工结算资料。发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30日内,进行审查并提出修改意见。   3)结清竣工结算的款项。发包人应在收到承包人按约定提交的最终竣工结算资料的30日内,结清竣工结算的款项。   发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内,仍未结清竣工结算款项的,承包人可依据争议和裁决的约定解决。   造价管理教材知识点:专业分包合同文件的组成   合同文件优先解释顺序如下:   1)合同协议书;   2)中标通知书(如有时);   3)分包人投标函或报价书;   4)除总包合同价款外的总包合同文件;   5)合同专用条款;   6)合同通用条款;   7)合同工程建设标准、图纸;   8)合同履行过程中承包人、分包人协商一致的其他书面文件。   造价管理教材知识点:DAB对争端的裁决   DAB在收到书面报告后84天内对争端作出裁决,并说明理由。   如果合同一方对DAB的裁决不满,则应在收到裁决后的28天内向合同对方发出表示不满的通知,并说明理由,表明准备提请仲裁。   如果DAB未在84天内对争端作出裁决,则双方中的任何一方均有权在84天期满后的28天内向对方发出要求仲裁的通知。   如果双方接受DAB的裁决,或者没有接规定发出表示不满的通知,则该裁决将成为最终的决定并对合同双方均具有约束力。   DAB的裁决作出后,在未通过友好解决或仲裁改变该裁决之前,双方应当执行该裁决。

造价师知识点知识点

82 评论(14)

yvette0112

工程造价人员需要掌握的知识应该是多方面的,不仅仅局限于某一个或某些知识点上,而应该专中求广。在实际工作中各方面知识都能用得上,如工程造价基础知识、工程预结算专业知识及造价考试等相关知识,只有把相关知识结合起来才能做的更好,造价人员应该掌握的——工程造价基础知识 建筑识图 施工图纸是建筑工程的“语言”,在计算之前,要认真熟悉图纸,认真阅读设计说明,了解设计者的意图。一般先粗看后精读,使该工程在头脑中形成立体图形,知道它的结构形式,内外装饰的要求,采用了哪些新型建筑材料等。施工工艺、流程及现场施工图解 对于造价人员,进行施工现场实地检验,可以清晰的告诉我们图纸中的钢筋混凝土到现实中是什么样子的,那样图纸就可以很好的被自己消化吸收,直观清晰,通俗易懂。工程定额及计算规则 熟悉定额内容及计算规则,是预算人员如何计算工程量及套取定额最起码的基本头绪。工程量计算必须有统一尺度,这就是定额规定的计算规则。因此熟悉和掌握定额内容及计算规则,是造价人员必须掌握的知识。造价人员应该掌握的——工程预算编制技能工程量计算方法 1、按顺时针顺序计算:以图纸左上角为起点,按顺时针方向依次进行计算,这种方法一般用于各种带形基础、墙体、现浇及预制构件计算,其特点是能有效防止漏算和重复计算。 2、按编号顺序计算:结构图中包括不同种类、不同型号的构件,而且分布在不同的部位,为了便于计算和复核,需要按构件编号顺序统计数量,然后进行计算。 3、按轴线编号计算:对于结构比较复杂的工程量,为方便计算和复核,有些分项工程可按施工图轴线编号的方法计算。工程预算书编制方法 工程预算书是在施工图设计完成后,工程开工前,根据已批准的施工图纸,在施工方案或施工组织设计已确定的前提下,按照国家或省市颁发的现行预算定额、费用标准、材料预算价格等有关规定,进行逐项计算工程量、套用相应定额、进行工料分析、计算直接费、并计取间接费、计划利润、税金等费用,确定单位工程造价的技术经济文件。 施工图预算编制有两种方法,第一种单价法,第二种实物量法,不管用那种方法都需要依循预算编制程序及步骤。第一、作好准备工作广泛搜集、准备各种资料第二、熟悉建筑施工图纸,计算建筑工程量及套用定额单价。第三、计算其他各项费用和利税汇总。

275 评论(9)

相关问答