• 回答数

    4

  • 浏览数

    161

BuleS天之蓝
首页 > 工程师考试 > 建设工程师考试模拟题

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

淡定的机车

已采纳

1、违反建设工程勘察设计管理条例规定,( )从事建设工程勘察、设计活动的,责令停止违法行为,没收违法所得,处违法所得2倍以上,5倍以下罚款;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 A.虽经注册,却没在勘察、设计许可的范围内 B.虽经注册,但没在注册登记许可的范围内 C.未经注册,擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义 D.虽经注册,却没在其资质等级许可的范围内 2、工程开工前,设计单位要到施工现场给施工等单位进行设计交底,按《建设工程质量管理条例》的要求,此时用于交底的图纸应是( )。 A.经建设单位认可的 B.经设计院总工审查合格的 C.经施工图设计审查中心审查合格的 D.经注册建筑师、结构工程师签字,设计院盖章的 3、根据《劳动法》,劳动合同应当以( )订立。 A.书面形式 B.口头形式 C.口头或书面形式 D.任何合法形式 4、侵权责任与违约责任的区别,下列表述正确的是( )。 A.侵权行为违反的是法定义务 B.侵权行为侵犯的是绝对权 C.违约行为侵犯的是绝对权 D.侵权行为的责任仅限于财产责任 E.违约行为的责任仅限于财产责任 5、下列关于效力待定合同的表述中错误的是( )。 A.无权代理人以被代理人名义订立的合同 B.限制民事行为能力人独立订立的合同 C.无处分权人处分他人财产的合同 D.法定代表人越权订立的合同 6、下列关于行使撤销权要求的表述,不准确的是( )。 A.债务人放弃其到期债权,给债权人造成损害的 B.债务人以明显不合理的低价转让财产,给债权人造成损害的 C.撤销权的行使范围以债权人的债权为限 D.债权人行使撤销权的必要费用,由债务人负担 7、投标人之间串通投标的表现形式有( )。 A.投标人之间相互约定,一致抬高或者压低投标价 B.投标人之间相互约定,在招标的项目中轮流以高价位中标 C.投标人以行贿手段谋取中标的 D.招标人向投标人泄露标底 E.招标人预先内定中标人,在确定中标人时以此决定取舍 8、甲乙公司就共同投资建设一项环保工程的事宜进行洽谈,期间甲得知乙的一项采取了保密措施的市场开发计划,于是推迟与乙的签约,并开始有针对性地吸引乙的潜在客户,导致乙的市场份额锐减。下列说法中错误的是( )。 A.甲的行为违反了先合同义务 B.甲应承担缔约过失责任 C.甲的行为属于正常的商业竞争行为 D.甲的行为侵犯了乙的商业秘密 9、同类已到履行期限的对等债务,因当事人相互抵充其债务而同时消灭是( )。 A.抵消 B.提存 C.混同 D.免除 10、国际货物买卖合同提起诉讼或仲裁的期限为( )。 年 年 年 年 参考答案:1、C 2、C 3、A 4、ABE 5、B 6、B 7、AB 8、C 9、A 10、C 1、根据《合同法》第53条的规定,下列免责条款中无效的是( )。 A.造成对方人身伤害的 B.故意造成对方财产损失的 C.造成对方财产损失的 D.重大过失造成对方财产损失的 E.不可抗力造成对方财产损失的 2、某施工单位委托业务员张某到设备展销会上购买建筑设备,由于委托书中未写明具体规格,买到的设备不符合要求,而此时款还未付。正确的处理方法是( )。 A.施工单位的法定代表人承担全部责任 B.由施工单位、张某承担连带责任 C.由施工单位承担主要责任 D.由张某承担主要责任 3、以下不可出质的是( )。 A.记名股票 B.无记名股票 C.黄河集团办公大厦 D.商标专用权 4、新近成立某建筑安装公司,其公司章程将对下列主体具有约束力( )。 A.公司本身 B.股东 C.公司的债权人 D.监事 E.董事 5、甲公司欠乙公司200万元贷款,因甲公司经营不善,被乙公司兼并,甲公司欠乙公司的债务也因此消灭。这种债的消灭被称为( )。 A.债的解除 B.债的混同 C.债的抵消 D.债的免除 6、某政府投资的项目向社会公开招标,最终于2007年3月1日确定甲为中标人,并于3月2日向甲发出中标通知书,3月4日甲收到中标通知书,则下列说法正确的是( )。 A.中标通知书就是合同 B.合同的生效时间是2007年3月4日 C.中标通知书的法律性质属于 D.双方应在2007年3月31日前订立书面合同 E.招标人应在2007年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 7、某施工现场运来一批拟用于装修的石料,对于这批石料的检查,下列说法正确的是( )。 A.对石料质量的检查是监理工程师的责任,施工单位不需要检查 B.对石料质量的检查是施工单位的责任,监理工程师不需要检查 C.如果石料的厂家出示了产品合格证和质量检验报告,就不需要对其进行检查 D.对石料的检查取样应该在监理工程师的监督下取样 8、建设工程施工合同解除后,下列说法不正确的是( )。 A.已经完成的建设工程质量合格的,发包人可不支付相应的工程价款 B.已经完成的但质量不合格的,修复后的建设工程竣工验收合格,承包人承担修复费用 C.已经完成的但质量不合格的,修复后的建设工程竣工验收不合格,承包人承担修复费用 D.已经完成的但质量不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任 9、下列人员中,( )不属于建筑工程的从业人员。 A.注册建筑师 B.注册结构工程师 C.注册资产评估师 D.注册建造师 10、在下列( )情形中,用人单位可以解除劳动合同,但应当提前30天以书面形式通知劳动者本人。 A.小王在试用期内迟到早退,不符合录用条件 B.小李因盗窃被判刑 C.小张在外出执行任务时负伤,失去左腿 D.小吴下班时间酗酒摔伤住院,出院后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作 参考答案:1、ABD 2、B 3、C 4、ABDE 5、B 6、CD 7、D 8、A 9、C 10、D 1、关于代位权的行使,下列表述中错误的是( )。 A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权 B.专属于债务人自身的债权除外 C.代位权的行使范围以债务人的债权为限 D.债权人行使代位权的必要费用,由债务人负担 2、下列权利不属于担保物权的有( )。 A.抵押权 B.质权 C.地役权 D.留置权 3、关于证据保全制度,说法正确的是( )。 A.当事人申请保全证据的,应当提供相应的担保 B.仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院 C.人民法院进行证据保全,应当要求当事人或者诉讼代理人到场 D.人民法院进行证据保全,可以采用查封、扣押、拍照等方法 4、代理人与第三人相互勾结,在订立合同时给第三人种种优惠,而损害了被代理人利益的,应( )。 A.由代理人承担责任 B.由第三人承担责任 C.由代理人和第三人承担连带责任 D.由代理人和第三人承担按份责任 5、刘伟诉张三一案经B市H区人民法院一审终结,判决张三赔偿刘伟人民币3900元。张三不服判决,向B市人民法院提出上诉,二审人民法院经过审理,驳回了张三的上诉。经查,刘伟居住在B市X区,张三在B 市 C区的银行有存款4000元。则本案的执行法院是B市( )。 区人民法院 区人民法院 区人民法院 D.中级人民法院 6、合同当事人一方提出解除合同,另一方如果有异议的,可以请求( )确认解除合同的效力。 A.人民法院 B.人民检察机关 C.仲裁委员会 D.工商行政管理部门 E.上级主管部门 7、某甲将家用电器交乙寄卖商行出售,下列表述正确的是( )。 A.除非某甲授权或事后追认,乙寄卖商行不得自己买人该家用电器 B.乙寄卖商行以高于某甲指定的价格卖出该家用电器,除非当事人另有约定,高出部分归乙寄卖商行 C.乙寄卖商行将家用电器卖给某丙,某丙未支付价款,某甲应当直接向某丙要求支付价款 D.乙寄卖商行已经售出部分家用电器,某甲逾期不支付报酬的,乙寄卖商行可留置其余家用电器 8、根据《招标投标法》的有关规定,下列关于评标委员会的说法正确的有( )。 A.评标委员会成员的名单应向社会公布,以体现招标活动的公开性 B.评标委员会可以由7人组成 C.评标委员会可以由9人组成,其中经济专家2人,技术专家2人 D.评标委员会可以由5人组成,其中经济专家2人,技术专家2人 E.评标委员会应根据招标人的意思推荐中标候选人 9、原告东方开发公司起诉被告正大建筑公司,在法院开庭前,关于证据保全的说法错误的有( )。 A.证据保全只能依当事人申请进行,人民法院不得依职权作出 B.人民法院可以主动采取证据保全措施 C.当事人申请保全证据的应当提供相应的担保 D.人民法院可以采取向证人进行询问调查,记录证人证言的证据保全的方法 E.当事人在举证期限内随时可以申请保全证据 10、某建筑公司先后在两个工程项目投标,分别中标后签订书面合同,但均未履行,致使招标单位甲蒙受损失9万元,招标单位乙蒙受损失24万元。投标前,建筑公司对招标人甲、乙曾提交履约保证金分别为10万元和20万元。则建筑公司还应赔偿( )。 A.甲9万元,乙24万元 B.甲10万元,乙20万元 C.甲10万元,乙24万元 D.甲0万元,乙4万元 参考答案:1、C2、C3、D4、C5、A6、AC7、D8、BD9、ACE10、D 1、执行政府定价的购销合同,其价格的确定规则,下列表述中错误的是( )。 A.逾期提货,遇价格上涨时,按新价格执行 B.逾期交货,价格下降时,按原价格执行 C.按期付款,价格下降时,按新价格执行 D.按期交货,价格上涨时,按新价格执行 2、在工程建设活动中,涉及到的刑事处罚形式有( )。 A.拘役 B.管制 C.有期徒刑 D.赔偿损失 E.没收财产 3、关于侵权责任,下列说法正确的是( )。 A.因为行为人不履行合同义务所产生的责任 B.某施工企业在施工过程中扰民将会产生侵权责任 C.某建设单位的办公楼挡住了北面居民住宅区的阳光将会产生侵权责任 D.某施工企业在施工过程中楼上掉下的砖头砸到了路上的行人将会产生侵权责任 E.当对象是法人时,侵犯的客体只可能是财产权利 4、质押包括( )。 A.动产质押 B.不动产质押 C.权利质押 D.固定资产质押 E.无形资产质押 5、下列情形中,要约失效的包括( )。 A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.受要约人对要约内容作实质性变更 D.受要约人对要约内容作非实质性变更 E.期限届满受要约人未作 6、嘉铭有限公司的主要负责人郑海在本单位发生重大生产安全事故时,因为存在违法行为被给予降职、撤职的处分,又因为有逃匿行为被处15日拘留;另一位主要负责人郝亮因为情节严重,构成了犯罪,依照刑法有关规定被追究了刑事责任,请问以下( )行为可能是郑海和郝亮的违法犯罪行为。 A.违反安全生产规章制度或者操作规程的 B.不立即组织抢救的 C.不与承包单位签订专门的安全生产管理协议的 D.对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的 E.在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的 7、某采石场向高速公路二标段的承包单位某路桥公司运送砂石。路桥公司未能按照合同约定给付砂石款,采石场对其提起诉讼。路桥公司接到开庭传票后没有派人参加诉讼,人民法院缺席进行了判决,这体现了诉讼解决纠纷的( )。 A.公权性 B.强制性 C.程序性 D.独立性 8、生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的,导致发生生产安全事故给他人造成损害的,与承包方、承租方承担( )责任。 A.刑事 B.赔偿 C.违约 D.连带赔偿 9、甲与乙签订了一份承揽合同,合同约定,如果甲父死亡,则甲将房屋交给乙装修。这一合同的性质应认定为( )。 A.既未成立,也未生效 B.已成立,但未生效 C.是附条件的合同 D.是附期限的合同 E.是可撤销的合同 10、中国大陆某公司与香港某公司因某一建筑工程承包合同发生争议,双方约定提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。对此案仲裁庭的审理方式为( )。 A.不能开庭进行审理 B.公开开庭审理 C.公开开庭审理,但双方当事人要求不公开审理的,由仲裁庭作出决定 D.不公开开庭审理,但双方当事人要求公开审理的,由仲裁庭作出决定 参考答案:1、B2、ABCE3、BCD4、AC5、ABCE6、BDE7、B8、D9、B D10、D

建设工程师考试模拟题

174 评论(11)

minozjessica

二级建造师《法规及相关知识》试卷解析——案例背景部分 二级建造师《施工管理》试卷解析——单项选择部分 二级建造师《法规及相关知识》部分真题解析汇总 二级建造师《建筑工程施工管理》真题 二级建造师《建筑工程》考试试题及答案 二级建造师考试模拟题 二级建造师法规练习题 08年二级建造师考试真题 09年二级建造师考试真题 建造师备考四步走—听课、复习、冲刺、临场 基坑验槽及局部不良地基的处理方法 水泥基材料应用技术成室内防水发展趋势 聚合物水泥防水涂料的应用及其乳液选择 做好桥面防水的三大必须、九项要求 二级建造师《建筑工程管理与实务》练习题(1) 二级建造师《建筑工程管理与实务》练习题(2)二级建造师《建筑工程管理与实务》练习题(3) 二级建造师《建筑工程施工管理》科目考试大纲 09年二级建造师法规练习题 二级建造师《专业管理与实务》(机电工程)考试大纲 二级建造师新旧大纲对比 好多好多,楼主自己去参考资料看吧,在右边哦。希望对你有帮助。

336 评论(9)

哟西小得瑟

上大家论坛吧,那里面有你想要的一切关于二建的资料。

202 评论(9)

大璐璐131483

一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.设计使用年限为50年,处于环境大截面钢筋混凝土柱,其混凝土强度等级不应低于()。

【答案】C

【解析】设计使用年限为50年的构件,混凝土强度等级不小于C25。

2.既有建筑装修时,如需改变原建筑使用功能,应取得()许可。

A.原设计单位

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】A

【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如若必要改变时,应该取得原设计单位的许可。

3.下列建筑结构体系中,侧向刚度最大的是()。

A.桁架结构体系

B.筒体结构体系

C.框架一剪力墙结构体系

D.混合结构体系

【答案】B

【解析】筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。

4.下列水泥品种中,配制C60高强混凝土宜优先选用()?

A.矿渣水泥

B.硅酸盐水泥

C.火山水泥

D.复合水泥

【答案】B

【解析】本题考查常用水泥的选用,注意和水泥的特性结合起来学习。高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥,不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。

5.下列混凝土掺合料中,属于非活性矿物掺合料的是()。

A.石灰石粉

B.硅灰

C.沸石粉

D.粒化高炉矿渣粉

【答案】A

【解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应,如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢,但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应,生成具有胶凝能力的水化产物。

6.在抢修工程中常用的混凝土外加剂是()。

A.减水剂

B.早强剂

C.缓凝剂

D.膨胀剂

【答案】B

7.常于室内装修工程的天然大理石最主要的特性是()。

A.属酸性石材

B.质地坚硬

C.吸水率高

D.属碱性石材

【答案】D

8.关于中空玻璃的特性正确的()。

A.机械强度高

B.隔声性能好

C.弹性好

D.单向透视性

【答案】B

9.依据建筑场地的施工控制方格网放线,最为方便的方法是()。

A.极坐标法

B.角度前方交会法

C.直角坐标法

D.方向线交会法

【答案】C

10.通常基坑验槽主要采用的方法是()。

A.观察法

B.钎探法

C.丈量法

D.动力触探

【答案】A

11.关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系的说法,正确的是( )。

A.风险量越大,损失程度越大 B.损失发生的概率越大,风险量越小

C.风险等级与风险损失程度成反比关系 D.损失程度和损失发生的概率越大,风险量越大

【参考答案】D

12.建设工程固体废物的处理方法中,进行资源化处理的重要手段是( )。

A.减量化处理 B.回收利用

C.填埋处置 D.稳定固化

【参考答案】B

13.根据质量管理体系认证制度,当在认证证书有效期内出现体系认证标准变更,企业可采取的行动是( )。

A.申请复评 B.重新换证

C.认证暂停 D.认证撤销

【参考答案】B

14.国内实行建筑企业资质管理制度,属于控制影响质量因素的( )。

A.人的因素 B.管理的因素

C.方法的因素 D.环境的因素

【参考答案】A

15.某土石方工程采用混合计价。其中土方工程采用总价包干,包干价14万元;石方工程采用综合单价合同,单价为100元/m³。该工程有关的工程量资料如下表所示,则该工程的结算价款是( )万元。

项目估计工程量/m³实际工程量/m³合同单价(元/m³)

土方工程33003600-

石方工程20002500100

【参考答案】A

16.利用绿化代替场地硬化,属于绿色工程施工中的( )。

A.节材与材料资源利用 B.节地与施工用地保护

C.节能与能源利用 D.节水与水资源利用

【答案】B

【解析】节地与施工用地保护的技术要点:应对xx施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境。红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地。利用和保护施工用地范围内原有的绿色植被。

17.建筑高度110m的外墙保温材料的燃烧性能等级应为( )。

级 或B1级

级 级

【答案】A

【解析】建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级。

18.关于室内装饰装修材料使用的说法,符合《建筑内部装修设计防火规范》规定的是( )。

A.顶棚采用多孔塑料板时,其厚度不应大于15mm

B.图书室顶棚可采用B1级装饰装修材料

C.大型电子计算机机房地面可以采用B2级装修材料

D.配电室内部装修均应采用B1级及以上装修材料

【答案】A

【解析】当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度应≤15mm,且面积≤该房间顶棚或墙面积的10%。图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用≥B1级的装修材料。大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用≥B1级的装修材料。消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。

19.不适合用来检测钢筋直螺纹接头加工精度的是( )。

A.通规B.止规

C.直尺D.量规

【答案】C

【解析】有环规和xx,环规检测外螺纹尺寸,xx检测内螺纹尺寸。用环规检查螺纹xx,误差在范围内为合格;用螺纹通止规检查丝头尺寸,通规能旋入,止规不能旋入或不能完全旋入为合格。

20.根据《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T185-2009),某工程地上二层混凝土楼板钢筋隐蔽工程记录表的编号,正确的是( )。

【答案】D

【解析】根据《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T185-2009),02-01-C5-007,02代表的是分部工程代号,01代表的是子分部工程代号,C5(施工记录)为资料的类别编号(C类为施工资料,C1为施工管理资料),007为顺序号。

二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

21.关于疏散走道上设置防火卷帘的说法,正确的有()。

A.在防火卷帘的一侧设置启闭装置

B.在防火卷帘的两侧设置启闭装置

C.具有自动控制的功能

D.具有手动控制的功能

E.具有机械控制的功能

参考答案:BCDE

22.钢筋代换时应满足构造要求有().

A.裂缝宽度验算

B.配筋率

C.钢筋间距

D.保护层厚度

E.钢筋锚固长度

参考答案:CDE

23.建筑幕墙的防雷做法正确的()。

A.避雷接地一般每三层与均压环连接

B.防雷构造连接不必进行隐蔽工程验收

C.防雷连接的钢构件上完成后都应进行防锈油漆

D.在有镀膜的构件上进行防雷连接应除去其镀膜层

E.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接

参考答案:ACDE

24.关于高温天气施工的说法,正确的有() 。

A.现场拌制砂浆随拌随用

B.打密封胶时环境温度不宜超过35°C

C.大体积防水混凝土浇筑入模温度不应高于30°C

D.不应进行钢结构安装

E.混凝土的坍落度不宜小于70mm

参考答案:ABCE

25.事故应急救援预案提出的技术措施和组织措施应()。

A.详尽

B.真实

C.及时

D.明确

E.有效

参考答案:ADE

26.无粘接预应力施工包含的工序有()。

A.预应力筋下料

B.预留孔道

C.预应力筋张拉

D.孔道灌浆

E.锚头处理

【答案】ACE

【解析】参见教材P139。

27.关于屋面卷材防水施工要求的说法,正确的有()。

A.先施工细部,再施工大面

B.平行屋脊搭接缝应顺流方向

C.大坡面铺贴应采用满粘法

D.上下两层卷材垂直铺贴

E.上下两层卷材长边搭接缝错开

【答案】ABCE

【解析】参见教材P151。

28.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013),属于主体结构分部的有()。

A.混凝土结构

B.型钢混凝土结构

C.铝合金结构

D.劲钢(管)混凝土结构

E.网架和索膜结构

【答案】ABCD

【解析】参见教材P223

29.塔式起重机按固定方式进行分类可分为()。

A.缩式

B.轨道式

C.附墙式

D.内爬式

E.自升式

【答案】BCD

【解析】参见教材P325。

30.混凝土在高温施工环境下施工,可采取的措施有()。

A.在早间施工

B.在晚间施工

C.喷雾

D.连续浇筑

E.吹风

【答案】ABC

三、案例分析题[共3题,每题40分,共120分]

案例(一)

背景资料

某综合楼工程,地下三层,地上二十层,总建筑面积68000m3,地基基础设计等级为甲级,灌注桩筏板基础,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建设单位与施工单位按照《达设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工合同,约定竣工时需向建设单位移交变形测量报告,部分主要材料由建设单位采购提供,施工单位委托第三方测量单位进行施工阶段的建筑变形测量。

基础班设计桩径q>800mm,长度35-42m,混凝土强度等级C30,共计900根,施工单位编制的桩基施工方案中列明:采用泥浆护壁成孔、导管法水下灌注C30混凝土;灌注时桩顶混凝土面超过 设计标高500mm;每根桩留置1组混凝土试件;成桩后按总桩数的20%对桩身房量进行检检,监理工程师审查时认为方案存在错误,要求施工单位改正后重新上报。

地下结构施工过程中,测量单位按变形测量方案实施监测时,发现基坑周边地表出现明显裂缝,立即将此异常情况报告给施工单位。施工单位立即要求测量单位及时采取相应的监测措施,并根据观测数据制订了后续防控对策。

装修施工单位将地上标准层(F6-F20)划分为三个施工单位段组织流水施工,咅施工段上均包含三个施工工序,其流水节拍如下表所示:

标准层装修施工流水节拍参数一览表(时间单位:周)

建设单位采购的材料进场复检结果不合格,监理工程师要求退场;因停工待料导致窝工,施工单位提出8万元费用索赔。材料重新进场施工完毕后,监理验收通过;由于该部位的特殊性,建设单位要求进行剥离检验,检检结果符合要求;剥离检验及恢复共发生费用4万元,施工单位提出4万元费用索赔。上述索赔均在要求时限内提出,数据经监理工程师核实无误。

问题

1指出桩基施工方案中的错误之处,并分别写出相应的正确做法。

2.变形测量发现异常情况后,第三方测量单位应及时采取哪些措施?针对变形测量,除基坑周边地表现现明显裂缝外,还有哪些异常情况也应立即报告委托方?

3.参照下图示,在答题卡上相应位置绘制标准层装修的流水施工横道图。

4.分别判断施工单位提出的两项费用索赔是否成立,并写出相应理由。

案例解答:

案例一:

1.不妥一:灌注指桩顶混凝土面超过设计标高500。

正确做法:水下灌注时桩顶混凝土面标高到少要比设计标高超灌到。

不妥二:成桩后按总桩数的百分之20对桩身鹿量进行检验。

正确做法,对设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根。

2.当变形量发生异常后,第三方监测机构必须立即报告委托方。同时应及时增加观测次数或调整变形测量方案。

当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时,必须立即报告委托方:

(1)变形量或变形速率出现异常变化;

(2)周边或开挖面出现塌陷。滑坡情况;

(3)变形量达到或超出预警值;

(4)由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。

3.横道图为

4.索赔一:建设单位采购的材料进场复检结果不合格。施工单位提出费用索赔8万元成立。

理由:这是属于建设单位的责任,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料,设备,场地,资金,技术资料的。承包人可以顺延工程曰期。且在索赔时限内,因此有权要求赔偿停工。窝工等损失。

索赔二:施工单位对剥离检验及恢复发生的费用索赔4万元成立。

理由:无论何时甲方提出对工程部位进行剥离检验的要求时。乙方应按要求进行剥露,若剥露检查无问题,且在索赔时限内,因此施工方因此产生的费用损失可以索赔。

案例分析题(二)

某新建住宅群体工程,包含10栋装配式高层住宅5栋现浇框架小高层公寓,1栋社区活动中心及地下车库,总建筑面积万m3开发商通过邀请招标确定甲公司为总承包施工单位。开工前,项目部综合工程设计、合同条件、现场场地分区移交、陆续开工等因素编制本工程施工组织总设计,其中施工进度总计划在项目经理领导下编制,编制过程中,项目经理发现该计划编制说明中仅有编制的依据,未体现计划编制应考虑的其他要素,要求编制人员补充。社区活动中心开工后,由项目技术负责人组织。专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划,内部评审中项目经理提出C、G、J工作由于特殊工艺共同租赁一台施工机具,在工作B、E按计划完成的前提下,考虑该机具租赁费用较高,尽量连续施工,要求对进度计划进行调整。经调整,最终形成既满足工期要求又经济可行的进度计划。社区活动中心调整后的部分方案计划如图2。

图2社区活动中心施工进度计划部分公司对项目部进行月度生产检查时发现,因连续小雨影响,D工作实际进度较计划进度滞后2天,要求项目部在分析原因的基础上制定进度事后控制措施。本工程完成全部结构施工内容后,在主体结构验收前,项目部制定了结构实体检验专项方案委托具有相应资质的检测单位在监理单位见证下对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行钢筋保护层厚度等检测,检测项目全部合格。

问题1、指出背景资料中施工进度计划编制中的不妥之处。施工进度总计划编制说明还包含哪些内容?

解析:

(1) 不妥一:社区活动中心开工后,由项目负责人组织专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划(2分)

(2) 编制说明的内容还包括:假设条件,指标说明,实施重点和难点,风险估计及应对措施等。(3分)

问题2、列出图2调整后有变化的逻辑关系(以工作节点表示

如:①→②或②→③。计算调整后的总工期,列出关键线路(以工作名称表示如:A-→D)。

解析:

(1)变化的逻辑关系:④→⑥⑦→⑧(2分)

(2) 4+3+4+3+2=16天关键线路: B→E→G→J-→P和B→E→G→K→P (3分)

问题3、按照施工进度事后控制要求,社区活动中心应采取的措施有哪些?

解析:

当实际进度与计划进度发生偏差时,并没有影响实际进度,在分析原因的基础.上应采取以下措施: (1)制定保证总工期不突破的对策措施; (2)调整 相应的施工计划,并组织协调相应的配套设施和保障措施。(4分)

问题4、主体结构混凝土子分部包含哪些分项工程?结构实体检验还应包含哪些检测项目?

解析:

(1)主体结构混凝土子分部包括:模板,钢筋,混凝土,预应力,现浇结构,装配式结构等分项工程(4分)

(2)混凝土结构实体检验项目包括混凝土强度、结构位置及尺寸偏差以及合同约定项目等(2分)

(三)

背景资料:

某xx仓储工程,建筑面积8000㎡,地下1层,地上1层,釆用钢筋混凝土筏板基础,建筑高度12m;地下室为钢筋混凝土框架结构,地上部分为钢结构;筏板基础混凝土等级为C30,内配双层钢筋网、主筋为Φ20螺纹钢,基础筏板下三七灰土夯实,无混疑土垫层。

施工单位安全生产管理部门在安全xx施工巡检时,发现工程告示牌及含施工总平面布置图的五牌一图布置在了现场主xx处围墙外侧,要求项目部将五牌一图布置在主xx内侧。

项目制定的基础筏板钢筋施工技术方案中规定:钢筋保护层厚度控制在40mm;主筋通过直螺纹连接接长,钢筋交叉点按照相隔交错扎牢,绑扎点的钢丝扣绑扎方向要求一致;上、下层钢筋网之间xx要绑扎牢固,以保证上、下层钢筋网相对位置准确。监理工程师审查后认为有些规定不妥,要求整改。

屋面xx安装过程中,发生两名施工人员高处坠落事故,一人死亡,当地人民致府接到事故报告后,按照事故调查规定组织安全生产监督管理部门、公安机关等相关部门指派的人员和2名专家组成事故调查组。调查组检查了项目部制定的项目施工安全检查制度,其中规定了项目经理至少每旬组织开展一次定期安全检查,专职安全管理人员每天进行巡视检查。调查组认为项目部经常性安全检查制度规定内容不全,要求完善。

【问题】

1.五牌一图还应包含哪些内容?

2.写出基础筏板钢筋技术方案中的不妥之处,并分别说明理由。

3.判断此次高处坠落事故等级,事故调查组还应有哪些单位或部门指派人员参加?

4.项目部经常性安全检查的方式还应有哪些?

【参考答案】

1.五牌一图还应包含:工程概况牌、环境保护牌、消防保卫牌、安全生产牌、xx施工和管理人员名单及监督电话牌;

2.不妥1:钢筋保护层厚度控制在40mm;

理由:无垫层时,钢筋保护层厚度至少70mm;

不妥2:钢筋交叉点按照相隔交错扎牢;

理由:基础筏板的钢筋是重要的受力钢筋,全部钢筋交叉点应扎牢;

不妥3:绑扎点的钢丝扣绑扎方向要求一致;

理由:相邻绑扎点的钢丝扣要成八字形,以免网片歪斜变形;

不妥4:上、下层钢筋网之间xx要绑扎牢固;

理由:在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚(xx筋),保证钢筋位置正确;

3.(1)事故等级:一般事故;

理由:根据相关规定,3人以下死亡、10人以下重伤、1000万以下直接经济损失的事故为一般事故;

(2)事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关、工会、人民检察院、有关专家等人员。

4.项目部经常性安全检查的方式还应有:

(1)现场项目经理、责任工程师及相关专业技术管理人员在检查生产时的同时进行的安全检查

(2)作业班组在班前、班中、班后进行的安全检查

237 评论(15)

相关问答