第三方监理工程师考试题

16.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 A.需承包人书面通知工程师 B.应经建设行政主管部门批准 C.应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人 [答案]c [解题要点]承包人应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。 17.按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。 A.发包人未按约定提供施工场地 B.分包人对承包人的施工干扰 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 E.发生不可抗力 [答案]ACE [解题要点]对可以顺延工期给出了7种情况。 18.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。 A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师 D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 [答案]D [解题要点]一是由承包人提出，二是工程师确认，这是规定程序。 19.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。 A.负责修改施工进度计划 B.向承包人直接发出提前竣工的指令 C.与承包人协商并签订提前竣工协议 D.为承包人提供赶工的便利条件 E.减少对工程质量的检测试验 [解题要点]经双方协商签认合同工期需要提前，发包人应为其违约行为负责，除了签订协议，还要提供便利条件，追加合同价款，所以C、D正确。 20.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。 A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 [答案]C [解题要点]施工合同中，发包人有义务提供设计资料，所以因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，由发包人负责。 21.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。 A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人 B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更 C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更 D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付 E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行 [答案]ACE [解题要点]承包人不得因施工方便而要求对原设计进行变更，工程师确认增加的工程变更价款，与工程进度款同期支付，所以B、D不正确。 22.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。 A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担 B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担 C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担 D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担 E.延误的工期相应顺延 [答案]ADE [解题要点]因不可抗力事件造成的损失，承包方人员、机械损失由承包人负责，其他由发包人负责。 23.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。 A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别 [答案]A [解题要点]因不可抗力事件造成的损失，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失及运到现场用于施工的材料、设备损害，发包人负责。 24.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。 A.不免除迟延履行方的相应责任 B.双方的风险责任均不免除 C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续 D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续 E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担 [答案]ACD [解题要点]一定要分清责任，施工任务没有在合同约定的期限内完成属于哪方责任，谁的责任谁负责，工程险的办理也是如此。 25.依据施工合同示范文本通用条款规定;进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。 A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见 B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用 C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担 D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可 E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可 [答案]ABCE [解题要点]发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，或检验后l4天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可。 26.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。 A.承包人第一次提交竣工验收报告 B.承包人修改后再次提请竣工验收 C.最终验收合格 D.办理竣工验收手续 [答案]B [解题要点]承包人有义务对施工工程的质量负责，修正缺陷再次验收检验合格时，竣工日期应为承包人修改后再次提请竣工验收的H期。 27.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。 A.地基基础工程 B.屋面防水工程 C.设备安装工程 D.排水管道工程 [答案]B [解题要点]这4项要求是《建设工程质量管理条例》规定的最低要求，都应该记住，年年有考题。 28.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。其中防水工程的保修期限应不低于( )年。 D.工程设计年限 [答案]c [解题要点]当事人协商约定的保修期限不应低于《建设工程质量管理条例》中的规定。 29.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。 A.留置该工程 B.与发包人协议将该工程折价 C.直接委托拍卖公司拍卖该工程 D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿 [答案]BDE [解题要点]建设工程施工合同不属于加工承揽合同，不能实施留置权，所以A不对;将工程拍卖需申请人民法院执行，不能直接委托拍卖公司拍卖该工程，所以C不对。 30.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。 A.乙承包人 B.发包人 C.甲承包人 D.工程师 [答案]B [解题要点]发包人选择了甲、乙两个承包人，甲、乙之问没有合同关系，发包人是核心，他们之间配合不当发生的损失应由发包人承担。

2017公路监理工程师《合同管理》模拟真题及答案

一、单选题

1、按照法律规定，( )不能成为建筑施工合同的担保人

A.建设主管部门

B.建筑公司

C. 银行

D.贸易公司

2、经济法律关系由( )三要素组成

A.主体、客体、内容

B.当事人、经济行为、经济利益

C. 法人、经济合同、经济责任

D.经济管理、经济协作、经济责任

3、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有( )

A.预付款是定金的形式之一

B.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人

C. 抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人

D.留置物的所有人必须是债务人

4、无效经济合同的确认权属于( )

A.法院或仲裁机关

B.法院

C. 工商局

D.建设管理部门

5、经济合同的核心是( )，它是当事人双方权利和义务的焦点

A.价款

B.违约责任

C. 标的

D.履行期限

6、招标文件中的工程量清单是( )

A.投标单位计算标价的依据

B.竣工结算的依据

C. 准确的.工程量

D.总价承包时的工程量

7、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择

A.报价

B.能力

C. 资历信誉

D.规模和经济实力

8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自( )

A.参与竟争的投标人

B.招标单位的董事会

C. 上级行政主管部门

D.省、市政府部门提供的专家名册

9、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )

A.由工程师对争议事项作出决定

B.双方友好协商

C. 申请仲裁

D.提起诉讼

10、根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现( )

A.承包商无权得到该项工作的付款

B.承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定

C. 业主给予承包商一定的补偿

D.承包商有权得到该项工作的付款

二、多选题

1、合同标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般包括( )

A.建筑物

B.工资表

C. 劳务行为

D.建设资金

E.工程量

F.构筑物

2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应()

A.以自己的名义签定合同

B.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志

C. 在授权范围内单独与第三方谈判合同

D.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务

E.在合同内约定委托人和第三方的权利义务

3、法人的行为能力由( )行使

A.法定代表人

B.法人代表

C. 法人领导机构

D.厂长、经理

E.董事会

4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为( )

A.担保财产需转移给债权人

B.担保财产不需转移给债权人

C. 担保财产在担保期内债权人仍可使用

D.担保财产在担保期内债权人无权使用

E.不履行债务时，债权人可依法处置担保财产

5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括( )

A.必须是法人组织

B.不得与行政机关有隶属关系

C. 有从事招标代理义务的场所

D.有编制招标文件的能力

E.有自己的评标专家库

6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )

A.批准招标申请

B.审核招标文件

C. 负责编制标底

D.参加开标会议

E.监督评标过程

7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较( )等方面内容

A.监理工作目标设置的合理性

B.项目监理班子组织机构的完备性

C. 工作计划的可行性

D.承诺保证提前竣工时间的长短

E.提交的方案是否有创新性

8、进行施工招标应满足的条件包括( )

A.工程已批准立项

B.有能满足施工需要的技术资料和图纸

C. 已选择了监理单位

D.建设资金来源已落实

E.建设用地的征用工作已完成

9、开标时，投标书( )，招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标

A.未密封

B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴

C. 未按规定格式填写

D.内容不全、字迹辨认不清

E.同标底吻合

F.与标底相差甚远

10、按照FIDIC合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔

A.合同签字日到发布开工令日

B.开工令日到颁发工程移交证书日

C. 颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日

D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日

E.结清单生效日之后到提出合同争议日

【参考答案】

一、单选题(10题/10分)

1、A 2、A 3、C 4、A 5、C

6、A 7、B 8、D 9、A 10、D

二、多选题(40题/40分)

1、A C D 2、B C E 3、A C 4、A D E 5、B C D E

6、A B D E 7、A B C E 8、A B D E 9、A B C D 10、A B C D

一级建造师考试更难考。

建工资源实时更新链接：

资源包含：2022一建 教材 建设工程经济.pdf 、一建【电子版教材】VIP 、2022年一建铁路-建工社-近五年真题解析课-王硕男、一建文档总结、电子教材、历年真题、-一建【市政实务】《22版教材变化5%》.pdf、2021年一建《民航机场》真题及答案解析.pdf 、2022年一建矿业-学天网校-强化精讲班-黄海刚 、一建【工程经济】《22版教材变化5%》.pdf等相关一建资源！